Umowa o roboty budowlane - Tworzenie dokumentu

Dodawanie dokumentu
"Umowa o roboty budowlane"

Utwórz i wydrukuj Utwórz i wyślij Utwórz i utwórz podobny Utwórz i udostępnij Utwórz i przypomnij

Opis zastosowania szablonu:

Słowa kluczowe:

Nazwa dokumentu

Numer porządkowy

Format numeracji

Numer

Tagi

Treść

<table class="page" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">&#13;
 <thead>&#13;
 <tr>&#13;
 <th colspan="2" class="title" align="center">UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE</th>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">Zawarta w [[Adres.Miasto#Miejscowość zawarcia umowy.Miasto]] dnia [[Data#Data zawarcia umowy]]. roku pomiędzy:</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Firmą [[Kontrachent_firma.Nazwa_firmy#Inwestor.Nazwa firmy]] z siedzibą w [[Adres.Miasto#Inwestor.Miasto]]. przy ul. [[Adres.Ulica#Inwestor.Ulica]].., kod pocztowy [[Adres.Kod_pocztowy#Inwestor.Kod pocztowy]], REGON [[Kontrachent_firma.REGON#Inwestor.REGON]]., NIP [[Kontrachent_firma.NIP#Inwestor.NIP]].., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [[Tekst#Sąd Rejonowy inwestora]] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS [[Kontrachent_firma.KRS#Inwestor.KRS]].., o kapitale zakładowym w wysokości [[Liczba#Kapitał zakładowy inwestora]] złotych, reprezentowaną przez: [[Kontrachent_osoba_prywatna.Imię#Reprezentant inwestora.Imię]][[Kontrachent_osoba_prywatna.Nazwisko#Reprezentant inwestora.Nazwisko]] (uprawnienie do reprezentacji) zwaną dalej Inwestorem,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">a</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Firmą [[Kontrachent_firma.Nazwa_firmy#Wykonawca.Nazwa firmy]] z siedzibą w [[Adres.Miasto#Wykonawca.Miasto]]. przy ul. [[Adres.Ulica#Wykonawca.Ulica]].., kod pocztowy [[Adres.Kod_pocztowy#Wykonawca.Kod pocztowy]], REGON [[Kontrachent_firma.REGON#Wykonawca.REGON]]., NIP [[Kontrachent_firma.NIP#Wykonawca.NIP]].., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [[Tekst#Sąd Rejonowy wykonawcy]] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS [[Kontrachent_firma.KRS#Wykonawca.KRS]].., o kapitale zakładowym w wysokości [[Liczba#Kapitał zakładowy wykonawcy]] złotych, reprezentowaną przez: [[Kontrachent_osoba_prywatna.Imię#Reprezentant wykonawcy.Imię]][[Kontrachent_osoba_prywatna.Nazwisko#Reprezentant wykonawcy.Nazwisko]] (uprawnienie do reprezentacji) zwaną dalej Wykonawcą.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">Strony zawierają umowę o następującej treści:</td>&#13;
 </tr>&#13;
 </thead>&#13;
 <tbody>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 1</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Przedmiot umowy</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z przekazanym przez Inwestora projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej oraz przekazania następującego obiektu [[Tekst#Opis obiektu]].. (szczegółowe określenie obiektu), który będzie znajdować się na działce [[Tekst#Numer działki]].. (określenie działki, jej adres).</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz doświadczenie konieczne do wykonania ww. obiektu.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 2</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Dokumentacja</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Projekt, dokumentacja techniczna oraz następujące dokumenty [[Tekst#Lista dokumentów]].. (wymienienie wszystkich istotnych dokumentów) stanowią załącznik nr 1 niniejszej umowy oraz są jej integralną częścią.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Inwestor oświadcza, że uzyskał decyzje i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. Inwestor zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych w ciągu [[Liczba_całkowita#Liczba dni]] dni od daty powiadomienia go o takiej konieczności przez Wykonawcę.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">4. Projekt obiektu, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty wymienione w ust. 1 zostaną wydane w całości w dniu podpisania niniejszej umowy.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">5. Harmonogram robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy oraz jest jej integralną częścią.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 3</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Oddanie terenu budowy</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie [[Liczba_całkowita#Liczba dni]] dni od daty podpisania umowy.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Z przekazania terenu budowy Inwestor sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. Wykonawca jest zobowiązany do:</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">a) wyposażenia zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">b) utrzymywania terenu budowy w czystości i porządku,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">c) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i spełnienia wymagań ochrony środowiska,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">d) zawarcia umowy ubezpieczenia terenu budowy z tytułu szkód z powodu zdarzeń losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności pożaru,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">e) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">f) przedstawienia Inwestorowi atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">g) zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy zgodnie z właściwymi przepisami BHP.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 4</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Strony ustalają termin rozpoczęcia prac budowlanych na dzień [[Data#Data rozpoczęcia]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. W przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie [[Liczba_całkowita#Liczba dni/tygodni]] dni/tygodni (określenie czasu) od daty ustalonej w ust. 1, Inwestor może odstąpić od umowy, informując o tym na piśmie Wykonawcę.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. Termin zakończenia robót budowlanych strony ustalają na dzień [[Data#Data zakończenia]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">4. Odbiór końcowy obiektu nastąpi w ciągu [[Liczba_całkowita#Liczba dni]] dni od daty ustalonej w ust. 3. Odbiór nastąpi w formie protokołu z uwzględnieniem postanowień � 8.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 5</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu jego maszyn i narzędzi.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Kosztorys robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obiektu zgodnie z ustalonym kosztorysem.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">4. W celu wykonania obiektu, o którym mowa w � 1 umowy, Inwestor zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę, przekazać dziennik budowy, a także zapewnić nadzór inwestorski.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 6</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Strony ustalają, że następujące roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście (lub przez jego pracowników):</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">a. [[Tekst#Opis robót]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">b. [[Tekst#Opis robót]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">c. [[Tekst#Opis robót]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Strony ustalają, że następujące roboty zostaną wykonane przez wykonawcę przy pomocy podwykonawców:</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">a. [[Tekst#Opis robót]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">b. [[Tekst#Opis robót]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">c. [[Tekst#Opis robót]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy projektu umów z podwykonawcami.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">4. Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 7</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 8</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Odbiór końcowy obiektu</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Odbiór końcowy obiektu będzie odbywał się w następujący sposób: [[Tekst#Zasady odbioru]].. (dokładne określenie zasad odbioru projektu).</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu [[Liczba_całkowita#Liczba dni]] dni od daty zakończenia odbioru końcowego.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje i inne dokumenty konieczne do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Koszty ich uzyskania ponosi Inwestor.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 9</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Wynagrodzenie</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Za wykonanie obiektu, o którym mowa w � 1 umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_brutto#Wynagrodzenie.Kwota brutto]] (słownie: [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_słownie#Wynagrodzenie.Kwota słownie]]..), powiększone o należny podatek VAT.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od korekty zakresu robót dokonanej aneksem do umowy.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">a. [[Liczba#Procent kwoty]] % kwoty wynagrodzenia płatne w terminie [[Liczba_całkowita#Termin płatności]].. od dnia przekazania terenu robót,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">b. kolejne [[Liczba#Procent kwoty]] % kwoty wynagrodzenia po wykonaniu stanu surowego stwierdzonego protokołem odbioru częściowego płatne w terminie [[Liczba_całkowita#Termin płatności]].. od doręczenia faktury częściowej,</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">c. pozostałe [[Liczba#Procent kwoty]] % kwoty wynagrodzenia po pozytywnym odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek, płatne w terminie [[Liczba_całkowita#Termin płatności]]. dni od daty doręczenia faktury końcowej.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">4. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 10</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Kara umowna</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_brutto#Kara umowna.Kwota brutto]]. (słownie: [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_słownie#Kara umowna.Kwota słownie]]..) za każdy dzień zwłoki.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_brutto#Kara umowna.Kwota brutto]] (słownie: [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_słownie#Kara umowna.Kwota słownie]]..) za każdy dzień zwłoki.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. W przypadku niedotrzymania przez Inwestora terminu przekazania terenu robót zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_brutto#Kara umowna.Kwota brutto]] (słownie: [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_słownie#Kara umowna.Kwota słownie]]..) za każdy dzień opóźnienia.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">4. W przypadku niedotrzymania przez Inwestora terminu dokonania odbioru końcowego robót zapłaci on Wykonawcy karę umową w wysokości [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_brutto#Kara umowna.Kwota brutto]] (słownie: [[Transakcje_gotówkowe.Kwota_słownie#Kara umowna.Kwota słownie]]..) za każdy dzień zwłoki.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 11</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Kierownikiem budowy będzie [[Pracownik.Imię#Kierownik budowy.Imię]][[Pracownik.Nazwisko#Kierownik budowy.Nazwisko]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora będzie [[Pracownik.Imię#Inspektor nadzoru.Imię]][[Pracownik.Nazwisko#Inspektor nadzoru.Nazwisko]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 12</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">Strony dodatkowo ustalają [[Tekst#Dodatkowe ustalenia]].. (ewentualne dodatkowe ustalenia).</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="heading" align="center">� 13</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="subheading">Postanowienia końcowe</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">2. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">4. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd [[Tekst#Nazwa sądu]]..</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td colspan="2" class="text">5. Umowę sporządzono w [[Liczba_całkowita#Liczba egzemplarzy]] jednobrzmiących egzemplarzach, po [[Liczba_całkowita#Liczba egzemplarzy]].. dla każdej ze stron.</td>&#13;
 </tr>&#13;
 </tbody>&#13;
 <tfoot>&#13;
 <tr>&#13;
 <td width="50%" align="center" valign="bottom">..............</td>&#13;
 <td width="50%" align="center" valign="bottom">..............</td>&#13;
 </tr>&#13;
 <tr>&#13;
 <td width="50%" align="center" valign="top">(Podpis Inwestora)</td>&#13;
 <td width="50%" align="center" valign="top">(Podpis Wykonawcy)</td>&#13;
 </tr>&#13;
 </tfoot>&#13;
</table>

Dodawanie dokumentu
"Umowa o roboty budowlane"

Nazwa dokumentu

Numer porządkowy

Format numeracji

Numer

Tagi

Tylko dla zarejestrowanych

Usuwanie
[deleteQuestion]

Dodawanie dokumentu "Umowa o roboty budowlane"

Nazwa dokumentu

Numer porządkowy

Format numeracji

Numer

Tagi

Tylko dla zarejestrowanych

Usuwanie [deleteQuestion]

Dodawanie dokumentu
"Umowa o roboty budowlane"

Usuwanie
[deleteQuestion]